【精品】廣告合同模板錦集九篇

　　隨著法律觀念的深入人心，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編幫大家整理的廣告合同9篇，希望能夠幫助到大家。

廣告合同 篇1

　　甲方：睿智文化傳播有限公司

　　乙方：李熊廣告設計有限公司

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法規(guī)的規(guī)定，乙方接受甲方的委托，就委托設計事項，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，信守執(zhí)行：

　　一、合同內(nèi)容及要求：

　　二、設計與制作費用：

　　設計與制作費用總計為：人民幣￥ 元，（大寫： 元整）。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同簽訂時付委托設計與制作總費用的50%即人民幣 ￥ _____元 （大寫： 元整）。

　　2、乙方將設計制作印刷品交付甲方時，甲方需向乙方支付合同余款，即人民幣￥ 元（大寫： 元整）。

　　四、設計與制作作品的時間及交付方式：

　　1、乙方需在雙方約定的'時間內(nèi)完成設計方案。因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可延期執(zhí)行，延期時間由雙方協(xié)商確定。

　　五、知識產(chǎn)權約定：

　　1、甲方在未付清所有委托設計制作費用之前，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利。

　　2、甲方將委托設計制作的所有費用結算完畢后，甲方擁有作品的所有權、使用權和修改權。

　　六、雙方的權利義務：

　　甲方權利：

　　1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，()以使乙方設計的作品更符合甲方企業(yè)文化內(nèi)涵。

　　2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見；

　　3、甲方在付清所有設計費用后享有設計作品的所有權、使用權和修改權；

　　甲方義務：

　　1、甲方有義務按照合同約定支付相關費用；

　　2、甲方有義務提供有關企業(yè)資料或其他有關資料給乙方；

　　乙方權利：

　　1、乙方有權要求甲方提供有關企業(yè)資料供乙方設計參考；

　　2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項；

　　3、乙方對設計的作品享有著作權，有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品：

　　乙方義務：

　　1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計與制作。

　　2、乙方需按照合同約定按時交付設計制作作品。

　　七、違約責任：

　　1、甲方在設計作品初稿完成前終止合同，其預付的費用無權要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的，應當支付全額的設計費用。

　　2、乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。

　　八、合同生效：

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　甲方代表簽名： 乙方代表簽名：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

廣告合同 篇2

　　原告：

　　地址： 負責人： 電話：

　　被告：

　　注冊地址：

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號： 法人代表：辦公地址： 郵編：438300

　　聯(lián)系電話：

　　訴訟請求：

　　1、判令被告支付原告欠款人民幣117780.00元（其中廣告位租賃欠109638.00，廣告制作費欠：8142.00）；

　　2、判令被告支付原告合同違約金人民幣362796.00元；

　　3、判令被告抵合同款的商鋪A2126合同無效，退給原告款人民幣157162.00元；

　　4、判令被告承擔原告的訴訟費。

　　事情和理由：

　　被告為了宣傳公司摩爾城樓盤項目，租賃原告廣告位，合同期為20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金為人民幣246800.00元。原告廣告位經(jīng)營權是通過火車站公開招標合法所得，合同期內(nèi)，原告認真覆行了合同約定，而被告沒有按合同約定認真覆行，原告多次去被告公司找相關負責人員催討，公司辦事人及領導不見面不理睬，逃避支付

　　廣告費，被告不覆行合同約定，嚴重違約，并承擔合同違約一切責任后果。

　　最初的合同約定是以現(xiàn)金方式支付，根本就沒有約定以商鋪抵廣告費，但因為被告遲遲不支付原告廣告費，要求將最初合同作廢重新簽訂新的合同，是為了達到將商鋪抵部分廣告費的目的.，原告沒有辦法才同意重新簽訂租賃合同，新的合同約定被告以商鋪抵原告部分廣告款，原告多次去被告公司討要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意辦理商鋪手續(xù)（A2126）。剩下的廣告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告帶人來買房將余款抵扣，原告也想了辦法，但最終都無法答成。一年都過去了，被告經(jīng)辦人員及領導不理睬逃避支付，至今未果，故原告沒有辦法訴至貴法院，請求支持原告的訴訟請求，以維護原告的合法權益。

　　此致

　　申訴人：

　　20xx-6-6

　　附件：

　　1、廣告位租賃合同

　　2、原告廣告位經(jīng)營權合同

　　3、原告營業(yè)執(zhí)照

　　4、原告身份證

　　5、抵款購房收據(jù)

廣告合同 篇3

　　甲方：__________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：__________________傳媒有限公司(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方根據(jù)國家有關規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就甲方委托乙方廣告制作事宜，達成如下協(xié)議，并共同遵守：

　　一、項目內(nèi)容

　　制作內(nèi)容：以甲方簽字認可或甲方提供的方案為準。甲方須保證向乙方提供的文字、圖片內(nèi)容應符合國家政策、法律、法規(guī)，內(nèi)容真實。(乙方對廣告真實性不承擔責任)

　　1、甲方指定乙方為甲方的廣告制作公司，廣告制作期限為______年，自______年______月______日到______年______月______日。

　　2、雙方約定每月______號為結帳日。

　　3、付款方式采取月結結帳方式，乙方在每月的______日把制作明細單發(fā)給甲方，甲方核實后，在當月的______日把帳款付給乙方。

　　4、合同期限為______年，到期需續(xù)約時，雙方提前______個月再次協(xié)商。

　　5、結帳價格按報價單結算。

　　二、雙方權利與義務

　　甲方：

　　1、甲方必須向乙方提供乙方在制作設計中所需的相關資料;

　　2、對乙方在制作、施工過程中所涉及到的市容及城管方面的問題，由甲方全面負責協(xié)調(diào)。

　　3、如因甲方在乙方施工過程中更改項目或其他原因造成的延工、停工等，由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。

　　4、甲方必須按合同簽定的`定額結帳方式按時支付乙方的款項。

　　5、合同簽訂甲方不得撤消本合同。

　　乙方：

　　1、乙方對以上報價制作項目不屬保修范圍。

　　2、合同簽訂乙方不得撤消本合同。

　　3、乙方必須保證質(zhì)量，不得偷工減料。

　　4、交貨時間：根據(jù)客戶業(yè)務量和要貨時間，合理進行安排。

　　三、驗收

　　每次送貨，簽字后視為驗收合格。

　　四、違約責任

　　1、違反本合同項下條款，視為違約，違約方應賠付另一方廣告費人民幣：貳萬元;

　　2、如合作中甲方出現(xiàn)結款不及時的現(xiàn)象，乙方有權單方面取消合作，并追究甲方責任。

　　五、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由阜陽仲裁委員會仲裁處理。

　　六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。從雙方簽訂日起生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　代表：__________________代表：__________________

　　日期：__________________日期：__________________

廣告合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商致同意，就乙方承包甲方高炮廣告牌建設相關事宜，雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則和根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)的規(guī)定，簽訂本合作協(xié)議，由雙方共同遵守。

　　一、甲方將位于發(fā)啟裝飾城B區(qū)路邊高炮廣告牌一座的工程建設及材料承包給乙方，不含基礎。地面至高炮最頂?shù)目偢邽?5.2米，牌面尺寸為18米×6米雙面。

　　二、高炮廣告牌承包價共計人民幣壹拾萬零捌仟元整（￥108000元），不含稅。

　　三、付款方式：即簽訂合同后付元，完工后一次性付清元。乙方收到款后正常施工，10日內(nèi)完工。

　　四、此高炮必須能抗十二級臺風，其它自然災害與乙方無關。

　　五、甲方責任

　　1、甲方提供施工場地、運輸車輛的通行方便，保證電源的.接用，調(diào)解工程期間一切的相關地方矛盾。

　　2、該高炮廣告牌的建立，甲方必須經(jīng)市容、路政等相關政府機關部門審批同意后方可建造，否則產(chǎn)生的一切費用由甲方自行承擔。

　　3、甲方如因沒有完整手續(xù)或其它矛盾造成工期延誤或停工，應按實際造成的損失進行賠償。

　　4、甲方每年需對該高炮廣告牌進行一次防銹加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的后果乙方不承擔責任和損失。

　　六、乙方責任

　　1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。

　　2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具。

　　3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規(guī)程施工，同時乙方應該嚴格要求現(xiàn)場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現(xiàn)的安全事故均由乙方自負。

　　七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：

　　a）因甲方提出變更、增加施工項目、改動線路及施工中改動安裝等。

　　b）因天災或人力不可抗拒的原因（如大風雨、雪天氣）。

　　c）因甲方未按合同支付預付款及工程進度款所延誤的工期。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，并作為合同附件，雙方簽字蓋章后與本合同具同等法律效應。如雙方協(xié)商不成，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

　　九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

廣告合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等互利，協(xié)商一致的原則，就甲方委托乙方在新奇廣場墻體上安裝廣告畫面，制作事宜進行磋商，達成如下協(xié)議，并共同遵守。

　　一、 廣告形象內(nèi)容提供方式：甲方以郵件方式向乙方提供形象廣告設計原稿，乙方按

　　甲方提供設計稿進行制作。甲方有責任向乙方提供形象廣告設計原稿與相關數(shù)據(jù)和制作日期。從20xx年11月5日到20xx年11月5日。

　　二、 付款方式：

　　廣告畫面尺寸：3米×19.6米，每平方38元。計:大寫（貳仟貳佰叁拾肆元整）甲方預付廣告制作費的預付金為壹仟柒佰元整，廣告登記發(fā)布費500元，不包括在廣告制作安裝費內(nèi)。乙方安裝完畢，甲方驗收合格付清剩余的'費用即1034元（含廣告發(fā)布費）。甲方提供辦理廣告登記證的資料，廣告登記證的手續(xù)由乙方代辦。

　　三、 質(zhì)量保證

　　在合同有效期內(nèi)，如發(fā)生廣告畫面褪色、脫落問題，由乙方負全部責任，質(zhì)保有效期限為一年，不可抗拒的因素除外。

　　四、 乙方權責：

　　1、 乙方有權要求甲方出具制作圖稿（或雙方協(xié)商出具），經(jīng)甲方由甲方人員簽字確認。

　　2、 乙方制作所需材料及完成品必須符合國家相關標準，保證使用的安全性。

　　3、 乙方不得擅自改動或利用甲方提供的廣告形象設計稿及甲方提供的廣告形象設計稿及甲方之商標另做他用。

　　4、 自覺維護甲方及其產(chǎn)品的形象和聲譽，在甲方指導下做好廣告形象制作工作。

　　五、 違約規(guī)定：甲、乙雙方，若任何一方違反本協(xié)議，將承擔因此所造成的一切經(jīng)濟損失。

　　六、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自簽字后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　甲 方： 乙 方：

　　地 址： 地 址：

　　電 話： 電 話：

　　日 期： 日 期：

廣告合同 篇6

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《合同法》和《廣告法》以及其它相關規(guī)定，甲、乙雙方本著友好協(xié)商、互惠互利的原則，就關于租賃消防掛圖廣告位一事達成一致意見，并自愿簽訂本合同。

　　第一條：廣告位位置、面積、租賃期限及付款方式。

　　1、位置：甲方租賃廣告位于；

　　2、面積與租金：上述廣告位每塊規(guī)格為鏡框式mm，可見畫面：mm，本廣告位在合同期內(nèi)租金為人民幣元整（￥元）

　　3、租期：租賃期為，自年月日起至年月日止。

　　4、付款方式：甲方需在合同簽訂時支付預付款xxx給乙方。廣告位全部完成后甲方應當即付清全部余款。

　　第二條：甲方的權利與義務。

　　1、甲方需在合同簽訂5天內(nèi)向乙方提交有關廣告宣傳背景資料或樣板，自行擬訂的圖文內(nèi)容需經(jīng)過甲方有關部門的.審核。

　　2、甲方履行正常合法的租賃手續(xù)之后，于本合同約定期限內(nèi)享有此廣告位使用權，但不享有此廣告位所有權，不得以任何形式將此廣告位轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或贈送給其他單位或個人。

　　3、甲方廣告內(nèi)容應當合法和合乎國家有關商業(yè)廣告的相關規(guī)定，不得用于政治目的，不得發(fā)布違法信息。

　　4、甲方不得擅自挪動廣告位位置、朝向或更改廣告位面積的大小。

　　5、甲方廣告圖文內(nèi)容必須遵守《廣告法》的相關規(guī)定，如有內(nèi)容違反《廣告法》或給予其他載體造成不良影響，其責任由甲方承擔。

　　第三條：乙方權利與義務。

　　1、負責該廣告位的提供，乙方不得擅自更改約定廣告位的位置、面積的大小、朝向等，應當向甲方保證約定廣告位的質(zhì)量。

　　2、乙方有監(jiān)督、管理廣告位及發(fā)布在廣告位上之廣告的權利，并負責與此相關的審核、維護、調(diào)整等相關工作。

　　3、該廣告的制作、安裝、維護及所發(fā)生的費用由乙方負責。

　　第四條：其他事項。

　　1、如因地震、火災等不可抗力造成廣告位嚴重損毀不可使用的，甲、乙雙方均不承擔違約責任，本合同自然終止。

　　2、租賃期滿，若甲方需要續(xù)租上述廣告位，在同等條件下，甲方享有此廣告位的優(yōu)先租賃權，須另行簽訂書面廣告合同。

　　3、本合同一式貳份，雙方各壹份，具有同等法律效力。本合同經(jīng)雙方簽字之日起生效。

　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

　　代表：代表：

　　簽約時間：年月日

廣告合同 篇7

　　甲方：______________

　　辦公地址：__________

　　聯(lián)系電話：__________

　　傳真：______________

　　郵政編碼：__________

　　乙方：______________

　　辦公地址：__________

　　聯(lián)系電話：__________

　　傳真：______________

　　郵政編碼：__________

　　為了推動我國________項目體育運動的發(fā)展，增進運動技術的交流與合作，甲乙雙方根據(jù)各自職能簽署＿賽事廣告營銷協(xié)議。本協(xié)議中，甲方是組織實施賽事的＿賽事運作機構，乙方是中國境內(nèi)依法注冊的合法企業(yè)法人，資信良好，且熱衷并積極參與中國體育賽事的廣告資源的營梢。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國體育法》以及有關的法律法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權利義務，就有關事宜達成如下協(xié)議：

　　第一條 定義

　　1．1賽事組委會是指具有合法資質(zhì)，并已經(jīng)與賽事主辦方簽訂了承辦協(xié)議的賽事籌備組織。

　　1．2“某某公司”指的是某某公司的總公司、其子公司、其分支機構、其繼承者、獲得授權者及銷售商。

　　1．3“賽事廣告資源”是指賽事的門票、通行證、宣傳海報（用于戶外宣傳和招徠顧客的）充氣物、體育場館內(nèi)外標志、場地帳篷、信紙文具、新聞發(fā)布會、活動舞臺、賽程／節(jié)目冊封面等能夠展示企業(yè)形象的資源。

　　1．4“品牌”指的'是“某某公司”的品牌，包括以下幾個品牌。

　　1．5“產(chǎn)品”指的是“某某公司”生產(chǎn)的下面幾種產(chǎn)品及其附屬物。

　　1．6“地域”指的是乙方可以在合同期限內(nèi)可將廣告、促銷材料用于宣傳的地區(qū)。

　　第二條合同期限

　　合同的有效期為____年____月____日至____年____月____日。在此期間，乙方可以使用本合同中規(guī)定的各項權利。

　　第三條支付方式

　　3．1乙方對體育賽事的廣告費用支付主要包括，但不限于支付貨幣、提供產(chǎn)品、提供服務等方式。

　　3．2乙方向甲方支付貨幣____萬元，分____次付清，付款的時間分別為____________，付款的方式為________________。

　　3．3乙方向甲方提供產(chǎn)品____，市場價值為____萬元，提供貨物的時間為____，交貨的方式為____________。

　　3．4乙方向甲方提供的服務為____，市場價值為____，提供服務的時間為____，提供服務的方式為__________。

　　第四條甲方權利

　　4．1甲方有權確定賽事廣告的位置。

　　4．2甲方有權要求乙方按照合同的規(guī)定按時支付贊助費用。

　　4．3甲方有權要求乙方提供與比賽風格內(nèi)容合適的資料。（具體要求見附件）

　　4．4在統(tǒng)一制作各種廣告、宣傳品時，甲方有權要求乙方支付制作費用。（具體要求見附件）

廣告合同 篇8

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　電話：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　電話：

　　根據(jù)《中華人民共和國廣告法》，《中華人民合同法》及國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方委托甲方制作及宣傳推廣___________________________________的事宜，達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。

　　一、工程概況

　　1、廣告牌制作規(guī)格：

　　長_______米，高_______米。乙方需對所制作的尺寸負責，若有出錯由乙方負責。

　　2、原材料材質(zhì)：

　　制作材料品牌：____________________。

　　規(guī)格：_____________________________。

　　3、要求：

　　按照乙方的施工規(guī)范要求施工，版式按雙方確定之版面大小施工。

　　4、制作地點：

　　___________________________________________。

　　5、工程期限：

　�。�1）自協(xié)議簽訂乙方預付工程款之日起_______日。如遇不可抗力因素（如下雨、雪、四級以上大風）工期順延。

　�。�2）因乙方反復提出修改意見導致甲方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。

　　二、質(zhì)量要求、技術標準

　　1、質(zhì)量要求和技術標準依照雙方的約定為準則。

　　2、要求制作安全、牢固、美觀，鋁塑板要平整，發(fā)光字發(fā)光均勻。

　　3、光源要以甲方所操作的技術規(guī)范及數(shù)量進行，如乙方改變或增加數(shù)量則需增加相關費用，如乙方為了省電等原因改變或減少數(shù)量則甲方不為光源的效果負責。

　　三、工程造價及支付方式

　　1、廣告牌制作費（即協(xié)議總價款）：

　　共計人民幣__________元，大寫__________元整。

　　2、支付方式：

　�。�1）合同簽訂時乙方預付______%工程款，計人民幣__________元，大寫__________元整，作為工程預付款。

　�。�2）制作安裝完成后，經(jīng)乙方驗收合格，______日內(nèi)即付清剩余_____%的工程款項，計人民幣__________元，大寫__________元整。

　　四、工程驗收

　　甲方全部制作安裝完工后_____天內(nèi)通知乙方組織驗收，乙方在接到通知后組織驗收。

　　五、雙方權利、義務

　　（一）甲方

　　1、自乙方通知可以現(xiàn)場施工起，按乙方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照乙方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請乙方協(xié)商修改確定。

　　3、甲方負責按照乙方所指定的廣告樣式、材質(zhì)、高度、質(zhì)量要求進行施工；關于廣告發(fā)光字的制作施工，如需乙方提供電源，需提前_____天提出電源條件，并考慮后續(xù)用電安全需求，做好用電保護工作。廣告發(fā)光字所接電線，必須符合國標要求，且需防潮防水防暴曬，保證在室外條件下安全使用。

　　4、按照雙方約定的售后服務提供售后支持。

　　5、如在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，在接到乙方通知后_____小時內(nèi)做出維修安排答復，_____小時內(nèi)到達現(xiàn)場維修（如不能及時處理，乙方有權自行安排修復工作，并有權向甲方追討維修費）。

　　6、甲方在乙方驗收合格之日前，甲方負責保護工程成品和甲方工程現(xiàn)場的全部安全。

　�。ǘ�）乙方

　　1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的'報批手續(xù)及相關費用。如因廣告牌的相關手續(xù)未完善所導致的后果由乙方負全部責任。

　　2、有權對甲方的制作提出合理的建議和修改意見，以使甲方的施工更符合乙方公司要求。

　　3、提供有關企業(yè)的材料及圖片，應保證材料完整、準確，圖片清晰。

　　4、負責提供施工現(xiàn)場的施工場地和時間，以及相關的水電等事宜。

　　5、按本合同規(guī)定結算廣告牌的制作費用。

　　6、開展的業(yè)務必須符合國家法律和社會公共利益。

　　六、售后服務及質(zhì)保期

　　1、自驗收合格之日起，甲方制作的工程項目，燈具光源保修_____年。鋁塑板顏色按乙方提供之品牌品種，按廠家質(zhì)保為準，門頭廣告牌結構（牢固）性質(zhì)保_____年，人為損毀乙方不負責保修。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。

　　七、保密

　　由乙方提供給甲方的物品、資料、文件、公司訊息及數(shù)據(jù)等，為乙方所有之財產(chǎn)，甲方應盡保密義務。

　　八、違約責任

　�。ㄒ唬┘追竭`約責任

　　1、工程質(zhì)量全部不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工，無法修理或返工的，乙方有權減少報酬，最低不低于合同人工及材料成本。

　　2、在合同規(guī)定的保修期內(nèi)，對屬于承攬方負責的工程質(zhì)量問題，負責無償修理。

　　3、因自然因素（如暴雨、大風5級以上等自然因素及地震、山洪等不可抗力）、人為因素等引起的工期問題甲方可以工期順延。

　　（二）乙方違約責任

　　1、乙方未依約交付合同各期價款，逾期承擔按日當期應付價款額_____%的違約金，超過_____日未付款，甲方有權單方解除合同。

　　2、乙方承擔因己方原因延誤工期的責任。

　　九、爭議解決

　　本合同于其履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應本著友好合作的精神協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以提請___________________________仲裁委員會仲裁。

　　十、附則

　　1、本合同自雙方簽訂后生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　2、本合同未盡事宜，雙方應在本合同達成的原則基礎上以補充條款的方式明確，補充條款與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：

　　日期：_________年_________月_________日

　　乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：

　　日期：_________年_________月_________日

廣告合同 篇9

　　甲方：XX物業(yè)服務有限公司

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂合同并誠信遵守。乙方承包甲方(梗壁新村)的廣告推位，詳細條款如下：

　　1、承包期限日至年月日。

　　2、承包總費用元，大寫。

　　3、付款方式：一次性付清全款。

　　4、乙方的廣告位方案需經(jīng)甲方審核，并使用統(tǒng)一模板，廣告材料的選用，廣告牌匾的規(guī)格尺寸依據(jù)甲方要求施工，由德富莊物業(yè)驗收通過。

　　5、乙方需嚴格執(zhí)行甲方小區(qū)各項物業(yè)管理制度，并做好廣告 的日常維護，保證其安全。如出現(xiàn)破損或安全隱患需第一時間進行修復更換，如由此造成損失乙方負全責。

　　6、小區(qū)內(nèi)其他任何形式的廣告位都應由乙方代理，未經(jīng)乙方同意，甲方不得在本小區(qū)范圍內(nèi)放置任何其它商家的`任何形式的廣告。

　　7、乙方按合同期滿后，甲乙雙方如因不可抗力，無法繼續(xù)履行合同，應提前一個月以上通知另一方協(xié)商提前終止合同。

　　8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，合同中未盡事宜，甲乙雙方應協(xié)商解決或依照相關法律法規(guī)執(zhí)行。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

【廣告合同】相關文章：

廣告中心廣告合同03-30

實用的廣告合同 廣告合同內(nèi)容07-29

廣告公司廣告合同02-28

廣告牌廣告制作合同06-13

廣告制作合同商業(yè)廣告03-07

大型廣告制作合同墻體廣告03-16

廣告公司廣告制作合同12-08

委托銀聯(lián)卡廣告中心廣告合同05-01

大型廣告制作合同墻體廣告05-01

廣告的合同[精選]07-28